AGB
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
SD Farbgestaltung Doswald
Stand: 1.1.2025
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für sämtliche Verträge, Dienstleistungen und Lieferungen zwischen SD Farbgestaltung Doswald (nachfolgend „Auftragnehmer“) und dem Kunden (nachfolgend „Auftraggeber“). Abweichende Bedingungen oder Nebenabreden bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers.
Alle Offerten von SD Farbgestaltung Doswald sind freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag kommt zustande, sobald der Auftraggeber eine mündliche oder schriftliche Bestätigung abgibt oder die Arbeiten durch den Auftragnehmer aufgenommen werden. Offerten werden mit grösster Sorgfalt erstellt, dennoch bleiben Irrtümer vorbehalten. Die endgültige Rechnung kann von der Offerte abweichen, insbesondere bei Änderungen im Leistungsumfang oder unvorhergesehenem Mehraufwand.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, sämtliche Maler- und Gestaltungsarbeiten fachgerecht, termingerecht sowie gemäss den anerkannten Regeln des Handwerks und unter Verwendung hochwertiger Materialien auszuführen. Änderungen im vereinbarten Leistungsumfang bedürfen einer vorgängigen Absprache zwischen den Parteien.
Es gelten die anerkannten fachtechnischen Richtlinien und Normen des SMGV (Schweizerischer Maler- und Gipserunternehmer-Verband), die einschlägigen SIA-Normen, insbesondere SIA 118/257 (Allgemeine Bedingungen für Maler- und Gipserarbeiten), sowie anwendbare DIN-Normen und SN EN-Normen, soweit sie in der Schweiz Gültigkeit besitzen. Diese Standards bilden die Grundlage für die Ausführung, Beurteilung und Abnahme der Arbeiten.
Alle Preisangaben verstehen sich in Schweizer Franken (CHF) und exklusive Mehrwertsteuer, sofern nicht anders angegeben. Sofern nichts anderes vereinbart wurde, ist der Rechnungsbetrag innert 10 Tagen nach Erhalt der Rechnung zur Zahlung fällig. Bei Zahlungsverzug behält sich der Auftragnehmer das Recht vor, Mahngebühren sowie Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu berechnen.
Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben sämtliche eingesetzten Materialien Eigentum des Auftragnehmers. Angegebene Termine gelten als Richtwerte. Verzögerungen aufgrund höherer Gewalt, unvorhergesehener Ereignisse oder witterungsbedingter Umstände berechtigen nicht zur Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen und führen zu einer angemessenen Verlängerung der Ausführungsfrist.
Der Auftraggeber ist verpflichtet, die ausgeführten Arbeiten nach Beendigung umgehend zu prüfen. Mängel sind spätestens innerhalb von fünf Werktagen schriftlich zu melden. Erfolgt keine Mitteilung innert dieser Frist, gelten die Leistungen als genehmigt. Bei berechtigten Mängeln wird eine Nachbesserung vorgenommen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
Die Haftung des Auftragnehmers beschränkt sich auf grobfahrlässig oder vorsätzlich verursachte Schäden. Jegliche Haftung für Folgeschäden, mittelbare Schäden oder entgangenen Gewinn ist ausdrücklich ausgeschlossen.
Werden dem Auftragnehmer Schlüssel oder Zugangsmöglichkeiten zu Räumlichkeiten übergeben, verpflichtet sich dieser zur grösstmöglichen Sorgfalt. Für Schäden oder Diebstähle durch Dritte wird keine Haftung übernommen, sofern kein grobfahrlässiges Verhalten vorliegt.
Alle vom Auftraggeber übermittelten Daten werden vertraulich behandelt und ausschliesslich zur Auftragsabwicklung verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht ohne ausdrückliche Zustimmung des Auftraggebers.
Für sämtliche Vertragsverhältnisse gilt ausschliesslich schweizerisches Recht. Gerichtsstand ist Rapperswil-Jona, Sitz des Unternehmens SD Farbgestaltung Doswald.
Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die unwirksame Bestimmung gilt durch eine solche ersetzt, die dem wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.
Kontakt:
SD Farbgestaltung Doswald
Blumenaustrasse.34 - 8645 Jona
076 212 26 96
info@farbgestaltung-doswald.ch
www.fsarbgestaltung-doswald.ch
SD-Farbgestaltung Doswald